全國民事審判工作會(huì)議紀(jì)要(2011年)
2011年6 月22 日至24 日,最高人民法院在杭州召開了全國民事審判工作會(huì)議。各高級(jí)人民法院和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院分管民事審判工作的副院長和民一庭庭長,解放軍軍事法院民庭庭長,以及計(jì)劃單列市中級(jí)人民法院分管民事審判工作的副院長參加了會(huì)議。最高人民法院副院長奚曉明出席會(huì)議并講話。這次會(huì)議是在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制確立和中國特色社會(huì)主義法律體系形成的新形勢(shì)下召開的,它對(duì)我國民事審判隊(duì)伍始終堅(jiān)持社會(huì)主義法治理念,更好落實(shí)“為大局服務(wù),為人民司法”工作主題,更加充分發(fā)揮民事審判工作職能,為全面實(shí)施“十二五”規(guī)劃、全面建設(shè)小康社會(huì)提供有力司法保障具有重要意義。通過討論,與會(huì)同志對(duì)今后一段時(shí)期如何更好開展民事審判工作提出了許多意見和建議,并形成廣泛共識(shí)。現(xiàn)將有關(guān)情況紀(jì)要如下: 一、民事審判工作的總體要求 1、民事審判要始終堅(jiān)持“三個(gè)至上”的指導(dǎo)思想,始終堅(jiān)持社會(huì)主義法治理念,始終堅(jiān)持公正司法、能動(dòng)司法,始終堅(jiān)持群眾路線,以人為本、司法為民,深入推進(jìn)“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”,為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展、保障和改善民生提供強(qiáng)有力的司法保障。 2、民事審判要適應(yīng)社會(huì)主義法律體系形成對(duì)工作的新要求,要求全國民事法官更加自覺地加強(qiáng)學(xué)習(xí),更加注重對(duì)中國特色社會(huì)主義法律精神的深入領(lǐng)會(huì),更加注重對(duì)司法實(shí)踐中新情況、新問題的調(diào)查研究,更加注重對(duì)與民事審判工作相關(guān)聯(lián)的新知識(shí)的學(xué)習(xí)理解。 3、民事審判要始終堅(jiān)持“調(diào)解優(yōu)先、調(diào)判結(jié)合”工作原則,努力提高調(diào)解質(zhì)量,做好調(diào)判結(jié)合;要繼續(xù)創(chuàng)新和完善多元化矛盾糾紛解決機(jī)制;要積極推廣訴調(diào)對(duì)接,做好訴前調(diào)解;要完善人民調(diào)解協(xié)議司法確認(rèn)機(jī)制,推動(dòng)人民調(diào)解工作更大發(fā)展。 4、民事審判要始終堅(jiān)持重心下移,適應(yīng)人民法院基層基礎(chǔ)建設(shè)對(duì)民事審判工作新要求,把基層能力建設(shè)放在更加突出的位置,進(jìn)一步解決基層法院面臨的困難,進(jìn)一步提高基層民事法官的法律適用能力,進(jìn)一步規(guī)范人民法庭的案件審理,切實(shí)保證民事審判固本強(qiáng)基。 5、民事審判要始終堅(jiān)持改革創(chuàng)新,全面加強(qiáng)對(duì)下監(jiān)督指導(dǎo)工作。要有效解決實(shí)踐中存在的法律理解、裁判尺度不統(tǒng)一問題,切實(shí)提高一、二審案件裁判質(zhì)量;要有效降低上訴、申請(qǐng)?jiān)賹、申訴上訪的比例,從源頭上預(yù)防和減少信訪案件,最大限度地就近做好當(dāng)事人服判息訴工作;要做好小額速裁試點(diǎn)工作,發(fā)揮小額速裁機(jī)制在及時(shí)化解矛盾、提高司法效率中的重要作用,為我國民事訴訟法律制度的不斷完善,積累更多更好的經(jīng)驗(yàn)。 6、民事審判要始終堅(jiān)持加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨性觀念,自覺接受黨的領(lǐng)導(dǎo),大力弘揚(yáng)公正、廉潔、為民的司法核心價(jià)值觀,大力加強(qiáng)司法能力建設(shè),大力加強(qiáng)司法作風(fēng)建設(shè),大力加強(qiáng)司法廉潔建設(shè)。 二、關(guān)于物權(quán)糾紛案件 7、當(dāng)事人請(qǐng)求確認(rèn)違法建筑權(quán)利歸屬及內(nèi)容的,不予受理;已經(jīng)受理的應(yīng)駁回起訴。因違法建筑的占有受到侵害而產(chǎn)生的爭議,屬于民事案件受案范圍。違法建筑及其擱置物、懸掛物倒塌或者脫落、墜落造成他人報(bào)害,按照侵權(quán)責(zé)任法相關(guān)規(guī)定處理。 8、未經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財(cái)產(chǎn)的,不能依據(jù)物權(quán)法第一百九十一條第二款規(guī)定認(rèn)定轉(zhuǎn)讓合同無效。受讓人困抵押權(quán)登記未涂銷,請(qǐng)求解除合同的,應(yīng)予支持;受讓人要求轉(zhuǎn)讓人承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任的,根據(jù)當(dāng)事人的過錯(cuò)程度等予以確定。 9、轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓登記在其個(gè)人名下的共有物不符合對(duì)共有物處分約定的,原則上應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該轉(zhuǎn)讓行為有效。受讓人雖然知道轉(zhuǎn)讓標(biāo)的物為共有,但其有理由相信轉(zhuǎn)讓人的處分是共有人共同意思表示的,可以認(rèn)定轉(zhuǎn)讓行為有效。 另一種意見:轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓登記在其個(gè)人名下的共有物不符合對(duì)共有物處分約定的,按照物權(quán)法第一百零六條有關(guān)善意取得的規(guī)定處理。 10、被拆遷人依法享有的拆遷安置補(bǔ)償權(quán)利具有物權(quán)屬性,在產(chǎn)生權(quán)利沖突時(shí),優(yōu)先于其他權(quán)利。 11、在處理業(yè)主專有權(quán)、共有權(quán)以及業(yè)主撤銷權(quán)等糾紛時(shí),應(yīng)堅(jiān)持保護(hù)業(yè)主個(gè)體權(quán)利與維護(hù)業(yè)主共同利益并重的原則,既要避免因業(yè)主個(gè)體權(quán)利絕對(duì)化而損害共同利益,也要防止以維護(hù)業(yè)主共同利益為名損害業(yè)主合法權(quán)利,要在依法保護(hù)業(yè)主合法權(quán)益的基礎(chǔ)上促進(jìn)業(yè)主共同關(guān)系的和諧穩(wěn)定。 12、在審理礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案件時(shí),應(yīng)按照礦產(chǎn)資源法等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,確認(rèn)合同的法律效力。轉(zhuǎn)讓合同符合礦產(chǎn)資源法等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,但未經(jīng)審批管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,應(yīng)認(rèn)定轉(zhuǎn)讓合同未生效。 13、在界定征地補(bǔ)償費(fèi)用分配等糾紛中涉及集體成員資格時(shí),要在現(xiàn)行法律規(guī)定框架內(nèi),綜合考慮當(dāng)事人生產(chǎn)、生活狀況、戶口登記狀況、農(nóng)村土地對(duì)農(nóng)民的基本生活保障功能等因素予以認(rèn)定,并以其是否獲得其他替代性基本生活保障為實(shí)質(zhì)性要件,慎重、從嚴(yán)認(rèn)定集體成員資格的喪失,最大限度地保護(hù)農(nóng)民特別是婦女、兒童以及農(nóng)民工等群體的合法權(quán)益。 14、已經(jīng)合法占有轉(zhuǎn)讓標(biāo)的物的受讓人請(qǐng)求轉(zhuǎn)讓人辦理物權(quán)轉(zhuǎn)移登記,登記權(quán)利人請(qǐng)求無權(quán)占有人返還不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn),當(dāng)事人請(qǐng)求確認(rèn)物權(quán)的歸屬或內(nèi)容,以及權(quán)利人請(qǐng)求排除妨害、消除危險(xiǎn),對(duì)方當(dāng)事人以超過訴訟時(shí)效抗辯的,不予支持。 三、關(guān)于房地產(chǎn)糾紛案件 15、在農(nóng)村集體所有土地上建造房屋并向社會(huì)公開銷售,應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同法第五十二條和土地管理法第四十三條規(guī)定,認(rèn)定該買賣合同無效。 將宅基地上建造的房屋出賣給本集體經(jīng)濟(jì)組織成員以外的人的合同,不具有法律效力;出售給本集體經(jīng)濟(jì)組織成員的,應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)和國家政策關(guān)于宅基地分配、使用條件的規(guī)定。 在確定合同無效后的損失承擔(dān)時(shí),應(yīng)綜合考慮當(dāng)事人的過錯(cuò),避免處理結(jié)果導(dǎo)致當(dāng)事人利益的失衡。 16、數(shù)份房屋買賣合同均為合法有效且各買受人均要求履行合同的,應(yīng)按照已經(jīng)辦理房屋所有權(quán)移轉(zhuǎn)登記、合法占有房屋記憶買賣合同成立先后等順序確定權(quán)利保護(hù)順位。確定買賣合同成立時(shí)間,應(yīng)綜合考慮合同再主管機(jī)關(guān)備案的時(shí)間、合同載明的簽訂時(shí)間以及其他證據(jù)證明的合同簽訂時(shí)間等。 預(yù)告登記期間內(nèi),未經(jīng)預(yù)告登記的權(quán)利人同意,房屋所有權(quán)人所為的處分行為,不得對(duì)抗預(yù)告登記權(quán)利人。 17、當(dāng)事人以轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí)未達(dá)到城市房地產(chǎn)管理法第三十九條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的條件為由,請(qǐng)求認(rèn)定轉(zhuǎn)讓合同無效的,不予支持。 18、當(dāng)事人以國有土地使用權(quán)或資金出資進(jìn)行合作開發(fā),并以一方名義進(jìn)行開發(fā)建設(shè)的,因合作項(xiàng)目產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù),按照物權(quán)法第一百零二條的規(guī)定處理。 另一種意見:當(dāng)事人以國有土地使用權(quán)或資金出資進(jìn)行合作開發(fā),并以一方名義進(jìn)行開發(fā)建設(shè)的,因合作項(xiàng)目產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循合同相對(duì)性原則處理。 19、對(duì)房屋買賣合同明確約定以按揭貸款方式付款,且買受人能夠舉證證明其確因首付款比例提高、貸款利率提高或不能辦理按揭貸款等因素,導(dǎo)致無履約能力的,其以不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的事由為由請(qǐng)求解除合同,并要求出賣人返還收受的購房款或者定金的,可以支持。 對(duì)合同未明確約定以按揭貸款方式付款的,買受人以信貸政策變化為由請(qǐng)求解除買賣合同的,原則上不予支持;但買受人舉證證明訂立合同時(shí)出賣人明知且接受其實(shí)際將以按揭方式付款的,人民法院應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定,審查其解除合同的理由是否成立。 20、房屋買受人在合同簽訂后由于相應(yīng)住房限購政策的實(shí)施而無法辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,買受人以不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的原因?qū)е潞贤康臒o法實(shí)現(xiàn)為由,請(qǐng)求解除合同,返還所支付的購房款和定金的,可以支持。當(dāng)事人并主張賠償損失的,原則不予支持。 21、人民法院對(duì)因國家宏觀調(diào)控政策調(diào)整導(dǎo)致雙方當(dāng)事人解除房屋買賣合同后的損失,應(yīng)適當(dāng)區(qū)分基本住房、改善性住房和投資性住房予以公平處理,依法保護(hù)普通民眾特別是弱勢(shì)群體和低收入階層的利益。對(duì)購買基本住房或改善性住房的,出賣人在解除合同后請(qǐng)求買受人賠償損失的的,原則上不予支持;對(duì)購買投資性住房的,出賣人在合同解除后請(qǐng)求買受人承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任的,人民法院應(yīng)當(dāng)依據(jù)公平原則進(jìn)行處理,合同約定定金的.補(bǔ)償數(shù)額原則上以定金數(shù)額為限,沒有約定定金的,原則上不超過合同標(biāo)的額的10%;對(duì)購買投資性住房的,應(yīng)依據(jù)合同法的相關(guān)規(guī)定處理。 22、對(duì)因國家宏觀調(diào)控政策變化引發(fā)的居間報(bào)酬糾紛應(yīng)加以重視。房屋買賣雙方確因中介機(jī)構(gòu)的居間行為訂立合同的,除合同另有約定外,一方當(dāng)事人以宏觀調(diào)控政策調(diào)整無法繼續(xù)履行合同為由,請(qǐng)求解除居間合同并要求返還已支付的居間報(bào)酬的,原則上不予支持。但約定的居間報(bào)酬確實(shí)過高,當(dāng)事人請(qǐng)求適當(dāng)酌減的,人民法院可以根據(jù)案件具體情況,根據(jù)公平原則處理。 對(duì)于中介機(jī)構(gòu)故意隱瞞真實(shí)情況、違規(guī)操作,惡意促成買賣雙方交易,導(dǎo)致房屋買賣合同無法履行,嚴(yán)重?fù)p害委托人利益的,中介機(jī)構(gòu)請(qǐng)求委托人支付居間報(bào)酬的,不予支持;委托人請(qǐng)求中介機(jī)構(gòu)賠償損失的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的過錯(cuò)程度處理。 四、關(guān)于建設(shè)工程合同糾紛案件 23、招標(biāo)人和中標(biāo)人另行簽訂的改變工期、工程價(jià)款、工程項(xiàng)目性質(zhì)等中標(biāo)結(jié)果的約定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為變更中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容;中標(biāo)人作出的以明顯高于市場價(jià)格購買承建房產(chǎn)、無償建設(shè)住房配套設(shè)施、讓利、向建設(shè)方捐款等承諾,亦應(yīng)認(rèn)定為變更中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。 建設(shè)工程開工后,發(fā)包方與承包方因設(shè)計(jì)變更、建設(shè)工程規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整等原因,通過補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)談紀(jì)要、往來函件、簽證等形式變更工期、工程價(jià)款、工程項(xiàng)目性質(zhì)的,不應(yīng)認(rèn)定為變更中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。 24、對(duì)按照“最低價(jià)中標(biāo)”等違規(guī)招標(biāo)形式,以低于工程建設(shè)成本的工程項(xiàng)目標(biāo)底訂立的施工合同,應(yīng)當(dāng)依據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法第四十一條第(二)項(xiàng)的規(guī)定認(rèn)定無效。 對(duì)建設(shè)工程施工合同中有關(guān)違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),任意壓縮合理工期、降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的約定內(nèi)容,應(yīng)認(rèn)定為無效。該約定被認(rèn)定為無效后,依據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》相關(guān)規(guī)定處理。 25、當(dāng)事人以審計(jì)機(jī)關(guān)作出的審計(jì)報(bào)告、財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)作出的評(píng)審結(jié)論,主張變更有效的建設(shè)工程施工合同約定的工程價(jià)款數(shù)額的,不予支持。 26、非因承包人的原因,建設(shè)工程未能在約定期間內(nèi)竣工,承包人依據(jù)合同法第二百八十六條規(guī)定享有的優(yōu)先受償權(quán)不受影響;承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為六個(gè)月,自建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計(jì)算;建設(shè)工程合同未約定竣工日期,或者由于發(fā)包人的原因,合同解除或終止履行時(shí)已經(jīng)超出合同約定的竣工日期的,承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限自合同解除或終止履行之日起計(jì)算。 27、當(dāng)事人以《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定的竣工日期作為承包人行使建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)期間起算點(diǎn)的,不予支持。 28、人民法院在受理建設(shè)工程施工合同糾紛時(shí),不能隨意擴(kuò)大《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十六條第二款的適用范圍,要嚴(yán)格控制實(shí)際施工人向與其沒有合同關(guān)系的轉(zhuǎn)包人、違法分包人、總承包人、發(fā)包人提起的民事訴訟,且發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。 29、因違法分包、轉(zhuǎn)包等導(dǎo)致建設(shè)工程合同無效的,實(shí)際施工人請(qǐng)求依據(jù)合同法第二百八十六條規(guī)定對(duì)建設(shè)工程行使優(yōu)先受償權(quán)的,不予支持。 30、在審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件時(shí),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許并鼓勵(lì)合同當(dāng)事人就與訴爭焦點(diǎn)密切相關(guān)的工程管理、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)、計(jì)價(jià)方法和計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等專業(yè)性問題,聘請(qǐng)專家證人參加庭審、邀請(qǐng)鑒定人出庭接受質(zhì)詢或者出具專業(yè)性書面意見。 五、關(guān)于民間借貸糾紛案件 31、對(duì)于民間借貸糾紛案件的全部證據(jù),應(yīng)從各證據(jù)與案件事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度、各證據(jù)之間的聯(lián)系等方面進(jìn)行綜合審查判斷。 出借人應(yīng)對(duì)存在借貸關(guān)系、借貸內(nèi)容以及已將款項(xiàng)交付給借款人等事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任;借款人應(yīng)承擔(dān)已經(jīng)歸還借款的舉證責(zé)任。對(duì)于形式要件有瑕疵的“欠條”或“收條”等,應(yīng)結(jié)合其他證據(jù)認(rèn)定是否存在借貸關(guān)系。對(duì)現(xiàn)金交付的借貸,可根據(jù)借貸金額大小、交付憑證、支付能力、交易習(xí)慣、當(dāng)事人關(guān)系以及當(dāng)事人陳述的交付經(jīng)過等因素,綜合判斷是否存在借貸關(guān)系。 32、原則上應(yīng)將民間借貸借據(jù)上記載的借款金額認(rèn)定為本金。當(dāng)事人約定利息預(yù)先在本金中扣除的,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際出借金額認(rèn)定本金。 當(dāng)事人既約定利息又約定違約金的,最終收取利息的利率不得超過銀行同類貸款利率的四倍(包含利率本數(shù))。超出此限度的,超出部分不予保護(hù)。 33、當(dāng)事人僅約定了借期內(nèi)的利率,沒有約定逾期利率的,出借人以借期內(nèi)的利率主張逾期還款利息的,應(yīng)予支持。當(dāng)事人既未約定借期內(nèi)利率,也未約定逾期利率的,出借人參照中國人民銀行公布的同期同類貸款基準(zhǔn)利率,請(qǐng)求自逾期還款之日或者主張權(quán)利之日起的利息的,應(yīng)予支持。 六、關(guān)于侵權(quán)責(zé)任糾紛案件 34、賠償權(quán)利人根據(jù)侵權(quán)責(zé)任法第十三條規(guī)定僅起訴部分共同侵權(quán)人的,人民法院應(yīng)當(dāng)允許,但其他共同侵權(quán)人不參加訴訟不能查明案件事實(shí)的,人民法院可以將其他共同侵權(quán)人追加為第三人;被起訴的部分共同侵權(quán)人請(qǐng)求人民法院將其他共同侵權(quán)人追加為被告的,應(yīng)當(dāng)追加;賠償權(quán)利人在訴訟中放棄對(duì)部分共同侵權(quán)人的訴訟請(qǐng)求的,其他共同侵權(quán)人對(duì)被放棄訴訟請(qǐng)求的賠償份額不承擔(dān)責(zé)任。 35、侵權(quán)行為造成流浪乞討等身份不明人死亡,無賠償權(quán)利人或者賠償權(quán)利人不明,有關(guān)機(jī)關(guān)或者單位提起民事訴訟主張死亡賠償金的,不予受理,已經(jīng)受理的,應(yīng)駁回起訴。 36、人民法院適用侵權(quán)責(zé)任法審理民事糾紛案件時(shí),如受害人有被扶養(yǎng)人的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《關(guān)于適用<中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法>若干問題的通知》第四條的規(guī)定,將被扶養(yǎng)人生活費(fèi)計(jì)入殘疾賠償金或死亡賠償金,被扶養(yǎng)人生活費(fèi)在判決判列中不再列出。 37、審理人身損害賠償案件時(shí),應(yīng)根據(jù)案件的實(shí)際情況,結(jié)合受害人住所地、經(jīng)常居住地、主要收入來源等因素,確定適用城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(人均消費(fèi)性支出)或者農(nóng)村居民人均純收入(人均年生活消費(fèi)支出)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算受害人的殘疾賠償金或死亡賠償金。 受害人是農(nóng)村居民但經(jīng)常居住地在城鎮(zhèn)的,應(yīng)適用城鎮(zhèn)居民標(biāo)準(zhǔn),其被扶養(yǎng)人經(jīng)常居住地也在城鎮(zhèn)的,被扶養(yǎng)人生活費(fèi)也采用城鎮(zhèn)居民標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 38、被侵權(quán)人依據(jù)侵權(quán)責(zé)任法第二十一條規(guī)定,請(qǐng)求侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害、排除妨礙、消除危險(xiǎn)等責(zé)任,侵權(quán)人以無過錯(cuò)抗辯的,不予支持。 39、被侵權(quán)人依據(jù)侵權(quán)責(zé)任法第四十三條規(guī)定,將產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者作為共同被告起訴的,人民法院應(yīng)向被侵權(quán)人釋明其只能選擇生產(chǎn)者或者銷售者一方請(qǐng)求承擔(dān)責(zé)任;被侵權(quán)人經(jīng)釋明后不選擇的,人民法院應(yīng)根據(jù)案件事實(shí)、被侵權(quán)人的保護(hù)力度、最終責(zé)任人等因素作出判決。 被侵權(quán)人依照侵權(quán)責(zé)任法第五十九條、第六十八條、、第八十三條規(guī)定起訴的,參照上述原則處理。 另一種意見:被侵權(quán)人依據(jù)侵權(quán)責(zé)任法第四十三條規(guī)定,將產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者作為共同被告起訴的,應(yīng)當(dāng)判決共同被告對(duì)被侵權(quán)人承擔(dān)責(zé)任;共同被告中的一方有證據(jù)證明其不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的,應(yīng)在同一判決中明確其對(duì)其他被告的追償權(quán)。 被侵權(quán)人依照侵權(quán)責(zé)任法第五十九條、第六十八條、第八十三條規(guī)定起訴的,參照上述原則處理。 40、機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛案件中,應(yīng)將承保機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司列為第三人。人民法院在侵權(quán)責(zé)任已經(jīng)確定的基礎(chǔ)上,應(yīng)直接判令保險(xiǎn)公司在責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)限額范圍內(nèi)向賠償權(quán)利人給付保險(xiǎn)金。 根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求,人民法院可以將承保商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司列為第三人,并在認(rèn)定侵權(quán)責(zé)任的基礎(chǔ)上,根據(jù)保險(xiǎn)法的相關(guān)規(guī)定及保險(xiǎn)合同約定,直接判令保險(xiǎn)公司向賠償權(quán)利人給付保險(xiǎn)金。 41、機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛案件由侵權(quán)行為地或侵權(quán)人住所地的人民法院管轄。被侵權(quán)人選擇向承保機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司住所地人民法院起訴的,應(yīng)告知其向?qū)η謾?quán)案件有管轄權(quán)的人民法院起訴。 42、因機(jī)動(dòng)車發(fā)生交通事故,被侵權(quán)人請(qǐng)求經(jīng)營性車輛停運(yùn)損失的,應(yīng)予支持,請(qǐng)求非經(jīng)營性車輛使用中斷損失的,不予支持。被侵權(quán)人請(qǐng)求承保機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司給付經(jīng)營性車輛停運(yùn)損失的,應(yīng)予支持。 另一種意見:因機(jī)動(dòng)車發(fā)生交通事故,被侵權(quán)人請(qǐng)求經(jīng)營性車輛停運(yùn)損失或非經(jīng)營性車輛使用中斷損失的,應(yīng)予支持。被侵權(quán)人請(qǐng)求承保機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司給付經(jīng)營性車輛停運(yùn)損失或非經(jīng)營性車輛使用中斷損失的,應(yīng)予支持。 43、掛靠機(jī)動(dòng)車發(fā)生交通事故造成他人損害的,由掛靠車主承擔(dān)損害賠償責(zé)任,被掛靠單位承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。 另一種意見:掛靠機(jī)動(dòng)車發(fā)生交通事故造成他人損害的,由掛靠車主和被掛靠單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 44、患者一方請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的,其應(yīng)證明與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間存在醫(yī)療關(guān)系及受損害的事實(shí),并提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員有過錯(cuò)的初步證據(jù)。人民法院應(yīng)綜合交費(fèi)單、掛號(hào)單、病歷、出院證明等證據(jù)認(rèn)定是否存在醫(yī)療關(guān)系。 45、醫(yī)療機(jī)構(gòu)依據(jù)侵權(quán)責(zé)任法第六十條第一款規(guī)定主張不承擔(dān)賠償責(zé)任的,應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任。 46、在醫(yī)療損害責(zé)任糾紛案件中,當(dāng)事人應(yīng)提交由其保管的涉案病歷資料。醫(yī)療機(jī)構(gòu)提交的客觀性病歷資料與主觀性病歷資料,符合民事訴訟法相關(guān)證據(jù)規(guī)定的,人民法院經(jīng)依法認(rèn)定后,均可以作為證據(jù)采用。 因偽造、篡改、涂改或以其他不當(dāng)方式改變病歷資料的內(nèi)容,致使醫(yī)療行為與損害后果之間是否存在因果關(guān)系或醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員是否有過錯(cuò)無法認(rèn)定的,改變病歷資料的當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的不利法律后果;制作方對(duì)病歷資料內(nèi)容存在的明顯矛盾或錯(cuò)誤不能做出合理解釋的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的不利法律后果;病歷僅存在錯(cuò)別字、未按病歷規(guī)范格式書寫等形式瑕疵的,不影響對(duì)病歷資料真實(shí)性的認(rèn)定;因當(dāng)事人遺失、銷毀、搶奪病歷,導(dǎo)致醫(yī)療行為與損害結(jié)果之間的因果關(guān)系或醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員是否有過錯(cuò)無法認(rèn)定的,遺失、銷毀、搶奪一方當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)不利的法律后果。 47、職工因用人單位的侵權(quán)行為遭受人身損害的,賠償權(quán)利人請(qǐng)求用人單位承擔(dān)民事賠償責(zé)任的,工傷保險(xiǎn)已經(jīng)支付的數(shù)額應(yīng)在用人單位的賠償數(shù)額中扣除。 職工因第三人侵權(quán)遭受人身損害的,賠償權(quán)利人請(qǐng)求侵權(quán)人承擔(dān)民事賠償責(zé)任的,在侵權(quán)人的賠償數(shù)額中不予扣除工傷保險(xiǎn)已經(jīng)支付的數(shù)額。 第二款另一種意見:職工因第三人侵權(quán)遭受人身損害的,賠償權(quán)利人請(qǐng)求侵權(quán)人承擔(dān)民事賠償責(zé)任的,在侵權(quán)人的賠償數(shù)額中應(yīng)扣除工傷保險(xiǎn)已經(jīng)支付的數(shù)額。 48、職工遭受工傷事故后非因自身原因未進(jìn)行工傷認(rèn)定,賠償權(quán)利人請(qǐng)求侵權(quán)人承擔(dān)民事賠償責(zé)任的,應(yīng)予受理。 49、對(duì)于在體育活動(dòng)中發(fā)生的人身損害,考慮到受害人對(duì)參加體育活動(dòng)所可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)具有合理的預(yù)見、該損害發(fā)生在體育運(yùn)動(dòng)場合、行為人的手段和行為方式等因素,對(duì)其請(qǐng)求行為人分擔(dān)損失的,原則上不予支持;但如果行為人在體育活動(dòng)中嚴(yán)重違背運(yùn)動(dòng)規(guī)則且損害后果特別嚴(yán)重的,對(duì)受害人要求行為人適當(dāng)補(bǔ)償?shù)恼?qǐng)求,應(yīng)予支持。 七、關(guān)于婚姻家庭糾紛案件 50、婚約財(cái)產(chǎn)糾紛案件中,當(dāng)事人請(qǐng)求返還以結(jié)婚為條件而給付的彩禮,如果未婚男女雙方確已共同生活但最終未登記結(jié)婚,人民法院可以根據(jù)雙方共同生活的時(shí)間、彩禮數(shù)額并結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的風(fēng)俗習(xí)慣等因素,確定是否返還及返還數(shù)額。 《關(guān)于適用<中華人民共和國婚姻法>若干問題的解釋(二)》第十條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定針對(duì)的是雙方并未共同生活的情形。 51、對(duì)夫妻一方因企業(yè)改制等原因獲得的“工齡買斷款”,可以參照《關(guān)于適用<中華人民共和國婚姻法>若干問題的解釋(二)》第十四條確立的原則處理。 52、婚姻介紹服務(wù)合同履行過程中,委托人可以解除合同并要求退還支付的報(bào)酬。因解除合同給介紹人造成損失的,委托人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 介紹人故意提供虛假信息造成委托人損失,委托人請(qǐng)求承擔(dān)損害賠償責(zé)任的,應(yīng)根據(jù)介紹人的過錯(cuò)程度進(jìn)行處理。 涉外婚姻介紹服務(wù)合同的委托人解除合同時(shí),可以請(qǐng)求介紹人返還所支付的報(bào)酬。介紹人請(qǐng)求扣除因介紹活動(dòng)支出的必要合理費(fèi)用的,可予支持。 53、失蹤人長期下落不明且已符合宣告死亡的法定條件,配偶基于財(cái)產(chǎn)掌控等目的惡意不行使申請(qǐng)權(quán),致使其他利害關(guān)系人合法權(quán)益遭受損害的,失蹤人父母、子女申請(qǐng)宣告失蹤人死亡的,人民法院應(yīng)予受理。 54、夫妻一方起訴離婚的,即使離婚案件涉及不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)分割內(nèi)容的,也應(yīng)由被告住所地人民法院管轄。 八、關(guān)于勞動(dòng)爭議糾紛案件 55、用人單位或他人代替勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同,用人單位有充分證據(jù)證明代簽勞動(dòng)合同經(jīng)勞動(dòng)者本人同意,或者勞動(dòng)者以實(shí)際行為表明接受所代簽勞動(dòng)合同的,不影響勞動(dòng)合同效力。 56、用人單位和勞動(dòng)者在競業(yè)限制條款中約定的違約金過分高于或者低于實(shí)際損失,勞動(dòng)者或用人單位請(qǐng)求調(diào)整違約金數(shù)額的,可予支持。給付違約金后,用人單位或勞動(dòng)者請(qǐng)求繼續(xù)履行競業(yè)限制協(xié)議的,應(yīng)予支持。 57 、勞動(dòng)者加班工資計(jì)算基數(shù)應(yīng)為勞動(dòng)者應(yīng)得的工資,包括計(jì)時(shí)工資或者計(jì)件工資以及獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等貨幣性收入。用人單位與勞動(dòng)者明確約定獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等項(xiàng)自不作為加班工資計(jì)算基數(shù)的,從其約定,但約定的正常工作時(shí)間工資低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的除外。 用人單位與勞動(dòng)者未書面約定實(shí)際支付的工資是否包含加班工資,但用人單位有證據(jù)證明已支付的工資包含正常工作時(shí)間工資和加班工資的,可以認(rèn)定用人單位已支付的工資包含加班工資,但折算后正常工作時(shí)間工資低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)或者計(jì)件工資的勞動(dòng)定額明顯不合理的除外。 另一種意見:用人單位與勞動(dòng)者對(duì)月工資有約定的,加班工資基數(shù)應(yīng)按雙方約定的正常工作時(shí)間的月工資確定;如雙方對(duì)月工資沒有約定或約定不明的,應(yīng)按勞動(dòng)合同法第十八條規(guī)定確定正常工作時(shí)間的月工資,并以確定的工資數(shù)額作為加班工資的計(jì)算基數(shù)。如按勞動(dòng)合同法第十八條規(guī)定仍無法確定正常工作時(shí)間工資數(shù)額的,對(duì)加班工資的基數(shù),可按照勞動(dòng)者實(shí)際獲得的月收入扣除非常規(guī)性獎(jiǎng)金、福利性、風(fēng)險(xiǎn)性收入等項(xiàng)目后的正常工作時(shí)間的月工資確定。如工資系打包支付,或雙方形式上約定的“正常工作時(shí)間工資”標(biāo)準(zhǔn)明顯不合理,或有證據(jù)證明用人單位惡意將本應(yīng)計(jì)入正常工作時(shí)間工資的項(xiàng)目歸入非常規(guī)性獎(jiǎng)金、福利性、風(fēng)險(xiǎn)性收入等項(xiàng)目中,以達(dá)到減少正常工作時(shí)間工資數(shù)額計(jì)算目的的,可參考實(shí)際收入*70%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。按土述原則確定的加班工資基數(shù)均不得低于當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。 58、用人單位在勞動(dòng)合同期內(nèi)通過“末位淘汰”或者“競爭上崗”等形式單方解除勞動(dòng)合同,勞動(dòng)者以用人單位違法解除勞動(dòng)合同為由,請(qǐng)求用人單位繼續(xù)履行勞動(dòng)合同或者支付賠償金的,應(yīng)子支持。 59、建設(shè)單位將工程發(fā)包給承包人,承包人又非法轉(zhuǎn)包或者違法分包給實(shí)際施工人,實(shí)際施工人招用的勞動(dòng)者請(qǐng)求確認(rèn)與具有用工主體資格的發(fā)包人之間存在勞動(dòng)關(guān)系的,不予支持。 九、關(guān)于民事訴訟程序及其他問題 60、要做好小額速裁試點(diǎn)工作的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。試點(diǎn)法院要做好小額速裁試點(diǎn)工作的問題發(fā)現(xiàn)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)工作,及時(shí)上報(bào);各高級(jí)人民法院要加強(qiáng)對(duì)試點(diǎn)法院的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督,及時(shí)將問題和經(jīng)驗(yàn)上報(bào)最高人民法院。沒有試點(diǎn)任務(wù)的地區(qū)要密切關(guān)注小額速裁試點(diǎn)工作的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)做法,并做好本轄區(qū)范圍內(nèi)小額速裁試點(diǎn)的可行性調(diào)研。最高人民法院將適時(shí)擴(kuò)展小額速裁試點(diǎn)范圍,以更好地發(fā)揮小額速裁的功能,減輕當(dāng)事人的訴訟成本,便利人民群眾訴訟。 61 、在審理民事案件時(shí),應(yīng)當(dāng)按照有利于當(dāng)事人行使訴訟權(quán)利和人民法院查明事實(shí)的要求,結(jié)合法律、司法解釋等規(guī)定,準(zhǔn)確理解和把握舉證期限的規(guī)定。對(duì)于當(dāng)事人在舉證期限屆滿后提交的證據(jù)以及鑒定、調(diào)查取證、證人出庭作證等申請(qǐng),應(yīng)當(dāng)綜合逾期原因、證據(jù)與案件事實(shí)的關(guān)聯(lián)等因索,決定是否準(zhǔn)許。對(duì)于另一方當(dāng)事人僅以提交證據(jù)或申請(qǐng)超過舉證期限為由,拒絕發(fā)表質(zhì)證意見和配合鑒定、調(diào)查取證的,應(yīng)將其意見記入筆錄,其意見不影響人民法院對(duì)該證據(jù)真實(shí)性的審查以及依法委托鑒定、調(diào)查取證的效力。 62 、當(dāng)事人僅以合同無效或可撤銷等事由抗辯,而未依照合同法第一百一十四條第二款的規(guī)定請(qǐng)求調(diào)整違約金的,人民法院可以根據(jù)當(dāng)事人的訴辯主張及案件事實(shí),對(duì)當(dāng)事人是否請(qǐng)求違約金過高或低的問題進(jìn)行釋明;經(jīng)釋明后,當(dāng)事人仍未明確請(qǐng)求調(diào)整違約金的,人民法院不依職權(quán)主動(dòng)調(diào)整。 63、一方當(dāng)事人向人民法院請(qǐng)求確認(rèn)解除合同通知的效力,人民法院經(jīng)審查認(rèn)定對(duì)方當(dāng)事人對(duì)解除合同的異議不成立的,合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除;當(dāng)事人向人民法院起訴解除合同,人民法院判決解除合同的,合同自判決生效之日起解除。 64、當(dāng)事人起訴后又撤訴或者人民法院依法裁定按撤訴處理,不引起訴訟時(shí)效的中斷。但起訴后起訴狀已送達(dá)相對(duì)人后又撤訴或被裁定按撤訴處理的,訴訟時(shí)效于起訴狀送達(dá)相對(duì)人之日起中斷。 65、委托人與受托人之間關(guān)于對(duì)委托人行使調(diào)解等訴訟叔利進(jìn)行限制的約定,人民法院不予保護(hù)。 66、鑒定結(jié)論是民事訴訟證據(jù)之一,應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)民事訴訟法以及《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)鑒定結(jié)論進(jìn)行審查。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》有關(guān)鑒定人應(yīng)當(dāng)出庭接受當(dāng)事人質(zhì)詢的規(guī)定要求;鑒定人確因特殊原因無法出庭的,經(jīng)人民法院準(zhǔn)許,可以書面答復(fù)當(dāng)事人的質(zhì)詢。 67、當(dāng)事人對(duì)人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結(jié)論有異議,申請(qǐng)重新鑒定的,人民法院應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十七條規(guī)定,決定是否予以準(zhǔn)許,切實(shí)解決當(dāng)前不同程度存在的隨意啟動(dòng)重新鑒定問題。 68 、人民法院在送達(dá)訴訟文書時(shí),應(yīng)鼓勵(lì)運(yùn)用現(xiàn)代科技手段送達(dá)。在征得當(dāng)事人同意的情況下,可以采用傳真、電子郵件等更方便、更快捷的方式送達(dá)。通過上述方式送達(dá)的,應(yīng)要求受送達(dá)人在7 日內(nèi)予以回復(fù)。當(dāng)事人回復(fù)時(shí)確認(rèn)收到的時(shí)間為送達(dá)時(shí)間;當(dāng)事人回復(fù)時(shí)未確認(rèn)收到時(shí)間的,其回復(fù)時(shí)間為送達(dá)時(shí)間;當(dāng)事人未回復(fù)的,視為未送達(dá)。 69、人民法院只有在民事訴訟法第八十四條規(guī)定的受送達(dá)人下落不明,窮盡其他方式無法送達(dá)的情況下,才可以采用公告送達(dá)方式。堅(jiān)決杜絕隨意采用公告送達(dá)方式的錯(cuò)誤做法,充分維護(hù)當(dāng)事人的訴訟權(quán)利和實(shí)體權(quán)利。 附紀(jì)要相關(guān)參考法條 第8條 《物權(quán)法》第一百九十一條第二款:“抵押期間,抵押人未經(jīng)抵押權(quán)人同意,不得轉(zhuǎn)讓抵押財(cái)產(chǎn),但受讓人代為清償債務(wù)消滅抵押權(quán)的除外! 第9條 《物權(quán)法》第一百零六條:“無處分權(quán)人將不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給受讓人的,所有權(quán)人有權(quán)追回;除法律另有規(guī)定外,符合下列情形的,受讓人取得該不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)的所有權(quán): 。ㄒ唬┦茏屓耸茏屧摬粍(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)時(shí)是善意的; 。ǘ┮院侠淼膬r(jià)格轉(zhuǎn)讓; 。ㄈ┺D(zhuǎn)讓的不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)?shù)怯浀囊呀?jīng)登記,不需要登記的已經(jīng)交付給受讓人。 受讓人依照前款規(guī)定取得不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)的所有權(quán)的,原所有權(quán)人有權(quán)向無處分權(quán)人請(qǐng)求賠償損失。 當(dāng)事人善意取得其他物權(quán)的,參照前兩款規(guī)定! 《城市房地產(chǎn)管理法》第三十七條第一款第(四)項(xiàng):“下列房地產(chǎn)不得轉(zhuǎn)讓:…(四)共有房地產(chǎn),未經(jīng)其他共有人書面同意的;…! 第12條 《礦產(chǎn)資源法》第六條:“除按下列規(guī)定可以轉(zhuǎn)讓外,探礦權(quán)、采礦權(quán)不得轉(zhuǎn)讓: 。ㄒ唬┨降V權(quán)人有權(quán)在劃定的勘查作業(yè)區(qū)內(nèi)進(jìn)行規(guī)定的勘查作業(yè),有權(quán)優(yōu)先取得勘查作業(yè)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源的采礦權(quán)。探礦權(quán)人在完成規(guī)定的最低勘查投入后,經(jīng)依法批準(zhǔn),可以將探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓他人。 。ǘ┮讶〉貌傻V權(quán)的礦山企業(yè),因企業(yè)合并、分立,與他人合資、合作經(jīng)營,或者因企業(yè)資產(chǎn)出售以及有其他變更企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的情形而需要變更采礦權(quán)主體的,經(jīng)依法批準(zhǔn)可以將采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓他人采礦。 前款規(guī)定的具體辦法和實(shí)施步驟由國務(wù)院規(guī)定。 禁止將探礦權(quán)、采礦權(quán)倒賣牟利! 第14條 《物權(quán)法》第三十四條無權(quán)占有不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)的,權(quán)利人可以請(qǐng)求返還原物。 第三十五條:“妨害物權(quán)或者可能妨害物權(quán)的,權(quán)利人可以請(qǐng)求排除妨害或者消除危險(xiǎn)! 第15條 《合同法》第52條第(5)款:“有下列情形之一的,合同無效: (五)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定” 《土地管理法》第四十三:“任何單位和個(gè)人進(jìn)行建設(shè),需要使用土地的,必須依法申請(qǐng)使用國有土地;但是,興辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和村民建設(shè)住宅經(jīng)依法批準(zhǔn)使用本集體經(jīng)濟(jì)組織農(nóng)民集體所有的土地的,或者鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)依法批準(zhǔn)使用農(nóng)民集體所有的土地的除外。 前款所稱依法申請(qǐng)使用的國有土地包括國家所有的土地和國家征收的原屬于農(nóng)民集體所有的土地! 第16條 《物權(quán)法》第二十條:“當(dāng)事人簽訂買賣房屋或者其他不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的協(xié)議,為保障將來實(shí)現(xiàn)物權(quán),按照約定可以向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)預(yù)告登記。預(yù)告登記后,未經(jīng)預(yù)告登記的權(quán)利人同意,處分該不動(dòng)產(chǎn)的,不發(fā)生物權(quán)效力。 預(yù)告登記后,債權(quán)消滅或者自能夠進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記之日起三個(gè)月內(nèi)未申請(qǐng)登記的,預(yù)告登記失效! 第17條 《房地產(chǎn)管理法》第三十九條第一款第(二)項(xiàng):“以出讓方式取得土地使用權(quán)的,轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)符合下列條件:按照出讓合同約定進(jìn)行投資開發(fā),屬于房屋建設(shè)工程的,完成開發(fā)投資總額的百分之二十五以上,屬于成片開發(fā)土地的,形成工業(yè)用地或者其他建設(shè)用地條件。” 第18條 《物權(quán)法》第一百零二條:“因共有的不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù),在對(duì)外關(guān)系上,共有人享有連帶債權(quán)、承擔(dān)連帶債務(wù),但法律另有規(guī)定或者第三人知道共有人不具有連帶債權(quán)債務(wù)關(guān)系的除外;在共有人內(nèi)部關(guān)系上,除共有人另有約定外,按份共有人按照份額享有債權(quán)、承擔(dān)債務(wù),共同共有人共同享有債權(quán)、承擔(dān)債務(wù)。償還債務(wù)超過自己應(yīng)當(dāng)承擔(dān)份額的按份共有人,有權(quán)向其他共有人追償! 第23條 《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條: “當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的,應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的根據(jù)。” 第24條 《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條:“第二條建設(shè)工程施工合同無效,但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格,承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的,應(yīng)予支持! 第三條:“建設(shè)工程施工合同無效,且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的,按照以下情形分別處理: (一)修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格,發(fā)包人請(qǐng)求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的,應(yīng)予支持; (二)修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格,承包人請(qǐng)求支付工程價(jià)款的,不予支持。 因建設(shè)工程不合格造成的損失,發(fā)包人有過錯(cuò)的,也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。” 《招投招標(biāo)法》第四十一條:“中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一:……(二)能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低;但是投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外! 第26條 《合同法》第二百八十六條:“發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的,承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的,除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣的以外,承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià),也可以申請(qǐng)人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。” 第27條 《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條:“當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理: (一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期; (二)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期; (三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。” 第28條 《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十六條第二款:“實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任! 第34條 《侵權(quán)責(zé)任法》第13條:“法律規(guī)定承擔(dān)連帶責(zé)任的,被侵權(quán)人有權(quán)請(qǐng)求部分或者全部連帶責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任! 第36條 最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》若干問題的通知:“四、人民法院適用侵權(quán)責(zé)任法審理民事糾紛案件,如受害人有被撫養(yǎng)人的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二十八條的規(guī)定,將被撫養(yǎng)人生活費(fèi)計(jì)入殘疾賠償金或死亡賠償金“ 第39條 《侵權(quán)責(zé)任法》第21條:“侵權(quán)行為危及他人人身、財(cái)產(chǎn)安全的,被侵權(quán)人可以請(qǐng)求侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害、排除妨礙、消除危險(xiǎn)等侵權(quán)責(zé)任! 《侵權(quán)責(zé)任法》第43條:“因產(chǎn)品存在缺陷造成損害的,被侵權(quán)人可以向產(chǎn)品的生產(chǎn)者請(qǐng)求賠償,也可以向產(chǎn)品的銷售者請(qǐng)求賠償。 產(chǎn)品缺陷由生產(chǎn)者造成的,銷售者賠償后,有權(quán)向生產(chǎn)者追償。 因銷售者的過錯(cuò)使產(chǎn)品存在缺陷的,生產(chǎn)者賠償后,有權(quán)向銷售者追償。” 《侵權(quán)責(zé)任法》第59條:“因藥品、消毒藥劑、醫(yī)療器械的缺陷,或者輸入不合格的血液造成患者損害的,患者可以向生產(chǎn)者或者血液提供機(jī)構(gòu)請(qǐng)求賠償,也可以向醫(yī)療機(jī)構(gòu)請(qǐng)求賠償;颊呦蜥t(yī)療機(jī)構(gòu)請(qǐng)求賠償?shù),醫(yī)療機(jī)構(gòu)賠償后,有權(quán)向負(fù)有責(zé)任的生產(chǎn)者或者血液提供機(jī)構(gòu)追償! 《侵權(quán)責(zé)任法》第68條:“因第三人的過錯(cuò)污染環(huán)境造成損害的,被侵權(quán)人可以向污染者請(qǐng)求賠償,也可以向第三人請(qǐng)求賠償。污染者賠償后,有權(quán)向第三人追償! 《侵權(quán)責(zé)任法》第83條:“因第三人的過錯(cuò)致使動(dòng)物造成他人損害的,被侵權(quán)人可以向動(dòng)物飼養(yǎng)人或者管理人請(qǐng)求賠償,也可以向第三人請(qǐng)求賠償。動(dòng)物飼養(yǎng)人或者管理人賠償后,有權(quán)向第三人追償。” 第45條 《侵權(quán)責(zé)任法》第60條第一款:“患者有損害,因下列情形之一的,醫(yī)療機(jī)構(gòu)不承擔(dān)賠償責(zé)任: (一)患者或者其近親屬不配合醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行符合診療規(guī)范的診療; (二)醫(yī)務(wù)人員在搶救生命垂危的患者等緊急情況下已經(jīng)盡到合理診療義務(wù); (三)限于當(dāng)時(shí)的醫(yī)療水平難以診療。” 第46條 《侵權(quán)責(zé)任法》第61條:“醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定填寫并妥善保管住院志、醫(yī)囑單、檢驗(yàn)報(bào)告、手術(shù)及麻醉記錄、病理資料、護(hù)理記錄、醫(yī)療費(fèi)用等病歷資料。 患者要求查閱、復(fù)制前款規(guī)定的病歷資料的,醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。” 第48條 《工傷保險(xiǎn)條例》第17條:“職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病,所在單位應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi),向統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。遇有特殊情況,經(jīng)報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門同意,申請(qǐng)時(shí)限可以適當(dāng)延長。 用人單位未按前款規(guī)定提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)的,工傷職工或者其近親屬、工會(huì)組織在事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起1年內(nèi),可以直接向用人單位所在地統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。 按照本條第一款規(guī)定應(yīng)當(dāng)由省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門進(jìn)行工傷認(rèn)定的事項(xiàng),根據(jù)屬地原則由用人單位所在地的設(shè)區(qū)的市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門辦理。 用人單位未在本條第一款規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提交工傷認(rèn)定申請(qǐng),在此期間發(fā)生符合本條例規(guī)定的工傷待遇等有關(guān)費(fèi)用由該用人單位負(fù)擔(dān)! 第50條 《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國婚姻法》若干問題的解釋(二)》第十條第一款第(一)項(xiàng):“ 當(dāng)事人請(qǐng)求返還按照習(xí)俗給付的彩禮的,如果查明屬于以下情形,人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持:(一)雙方未辦理結(jié)婚登記手續(xù)的;…” 第51條 《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國婚姻法》若干問題的解釋(二)》第14條:“人民法院審理離婚案件,涉及分割發(fā)放到軍人名下的復(fù)員費(fèi)、自主擇業(yè)費(fèi)等一次性費(fèi)用的,以夫妻婚姻關(guān)系存續(xù)年限乘以年平均值,所得數(shù)額為夫妻共同財(cái)產(chǎn)。 前款所稱年平均值,是指將發(fā)放到軍人名下的上述費(fèi)用總額按具體年限均分得出的數(shù)額。其具體年限為人均壽命七十歲與軍人入伍時(shí)實(shí)際年齡的差額! 第53條 最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行《中華人民共和國民法通則》若干問題的意見(試行)第25條:“申請(qǐng)宣告死亡的利害關(guān)系人的順序是: 。ㄒ唬┡渑; 。ǘ└改、子女; (三)兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女; 。ㄋ模┢渌忻袷聶(quán)利義務(wù)關(guān)系的人。 申請(qǐng)撤銷死亡宣告不受上列順序限制! 第57條 《勞動(dòng)合同法》第18條:“勞動(dòng)合同對(duì)勞動(dòng)報(bào)酬和勞動(dòng)條件等標(biāo)準(zhǔn)約定不明確,引發(fā)爭議的,用人單位與勞動(dòng)者可以重新協(xié)商;協(xié)商不成的,適用集體合同規(guī)定;沒有集體合同或者集體合同未規(guī)定勞動(dòng)報(bào)酬的,實(shí)行同工同酬;沒有集體合同或者集體合同未規(guī)定勞動(dòng)條件等標(biāo)準(zhǔn)的,適用國家有關(guān)規(guī)定! 第62條 《合同法》第114條第二款:“約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。” 第67條 《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十七條:“當(dāng)事人對(duì)人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結(jié)論有異議申請(qǐng)重新鑒定,提出證據(jù)證明存在下列情形之一的,人民法院應(yīng)予準(zhǔn)許: 。ㄒ唬╄b定機(jī)構(gòu)或者鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格的; 。ǘ╄b定程序嚴(yán)重違法的; (三)鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足的; 。ㄋ模┙(jīng)過質(zhì)證認(rèn)定不能作為證據(jù)使用的其他情形。 對(duì)有缺陷的鑒定結(jié)論,可以通過補(bǔ)充鑒定、重新質(zhì)證或者補(bǔ)充質(zhì)證等方法解決的,不予重新鑒定! 第69條 《民事訴訟法》第84條:“受送達(dá)人下落不明,或者用本節(jié)規(guī)定的其他方式無法送達(dá)的,公告送達(dá)。自發(fā)出公告之日起,經(jīng)過六十日,即視為送達(dá)。 公告送達(dá),應(yīng)當(dāng)在案卷中記明原因和經(jīng)過。”
(聲明:本站所使用圖片及文章如無注明本站原創(chuàng)均為網(wǎng)上轉(zhuǎn)載而來,本站刊載內(nèi)容以共享和研究為目的,如對(duì)刊載內(nèi)容有異議,請(qǐng)聯(lián)系本站站長。本站文章標(biāo)有原創(chuàng)文章字樣或者署名本站律師姓名者,轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)務(wù)必注明出處和作者,否則將追究其法律責(zé)任。) |